Bekanntmachung
Grundschule Eichenzell, Neubau Verwaltung und Klassenräume - Elektroinstallation 1300 V 104/26
| a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) | |
| Name und Anschrift: | Kreisausschuss des Landkreises Fulda - Zentrale Vergabestelle Wörthstraße 15 36037 Fulda |
| Telefon: | +49 661 6006-1326 |
| Fax: | |
| E-Mail: | vergabe@landkreis-fulda.de |
| Internet: | https://www.landkreis-fulda.de |
| b) | |
| Vergabeverfahren: | Öffentliche Ausschreibung, VOB/A |
| Vergabenummer: | 1300 V 104/26 |
| c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen | |
| Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel | |
| d) Art des Auftrags | |
| Ausführung von Bauleistungen | |
| e) Ort der Ausführung | |
| Doktor-Eduard-Stieler-Straße 3, 36124 Eichenzell | |
| f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen | |
| Art der Leistung: | Grundschule Eichenzell, Neubau Verwaltung und Klassenräume - Elektroinstallation |
| Umfang der Leistung: | Leistungsumfang Gewerk Elektroinstallation nach DIN18382 - Neuinstallation der kompletten Elektroinstallation in Neubau sowie Sicherheitstechnik im Bestand - Installation von LED Beleuchtung - Installation einer Sicherheitsbeleuchtung - Installation von RWA Anlagen - Installation einer ELA-Anlage - Installation einer Gebäudeautomation - Inbetriebnahme aller Anlagenteile |
| g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden | |
| Zweck der baulichen Anlage: | |
| Zweck des Auftrags: | |
| h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) | |
| Vergabe nach Losen | Nein |
| i) Ausführungsfristen | |
| Beginn der Ausführung: | 07.09.2026 |
| Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: | 24.07.2027 |
| weitere Fristen: | |
| j) Nebenangebote | |
| nicht zugelassen | |
| k) mehrere Hauptangebote | |
| nicht zugelassen | |
| l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen | |
| Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt | |
| unter: | https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19d4d778be7-194e0a98903f808d
|
| Anforderung der Vergabeunterlagen: | |
| Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: | Nein |
| Nachforderung | Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert |
| o) Ablauf der Angebotsfrist | |
| am: | 28.04.2026 |
| um: | 10:00 Uhr |
| Ablauf der Bindefrist am: | 28.05.2026 |
| p) | |
| Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.tender24.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) | |
| q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen | |
| Deutsch | |
| r) Zuschlagskriterien | |
| nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis | |
| s) Eröffnungstermin | |
| am: | 28.04.2026 |
| um: | 10:00 Uhr |
| Ort: | Landkreis Fulda Wörthstraße 15 36037 Fulda Deutschland |
| Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: | |
| t) geforderte Sicherheiten | |
| 5 % Sicherheitseinbehalt ablösbar durch Bankbürgschaft | |
| u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind | |
| Zahlungen erfolgen gem. § 16 VOB/B | |
| v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften | |
| gesamtschuldnerisch haftend | |
| w) Beurteilung der Eignung | |
| Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. | |
| Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: | Siehe Vergabeunterlagen |
| Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: | - Angaben zu mind. 3 Referenzobjekten, die in Art und Umfang mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar und nicht älter als 5 Jahre sind |
| x) Nachprüfung behaupteter Verstöße | |
| Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): | Regierungspräsidium Kassel, Vergabekompetenzstelle Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel |
| x) Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz | |
| Hinweis zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen bezüglich Tariftreue und Mindestentgelt: | Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen. |
| Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: | |
| Soziale, ökologische, umweltbezogene und innovative Anforderungen: | |
| Anforderungen nach § 3 HVTG: | nein |
| y) Zuschlagskriterien | |
| Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf: | Niedrigster Preis |
| z) Sonstige Angaben | |